施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）A、发包人未按约定时间提供施工场地B、非承包人原因工程停建C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天D、不可抗力便合同无法履行E、当事人协商一致
题目
施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）
- A、发包人未按约定时间提供施工场地
- B、非承包人原因工程停建
- C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天
- D、不可抗力便合同无法履行
- E、当事人协商一致
相似考题
更多“施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）A、发包人未按约定时间提供施工场地B、非承包人原因工程停建C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天D、不可抗力便合同无法履行E、当事人协商一致”相关问题
-
第1题：
下列关于合同解除的价款结算与支付表述中，不正确的是（ ）。A：鉴于建设工程施工合同的特性，法律不赋予发承包人享有任意单方解除权，因此，除了协议解除，施工合同的解除有承包人根本违约的解除和发包人根本违约的解除两种
B：由于不可抗力致使合同无法履行解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款
C：因承包人违约解除合同，发包人应暂停向承包人支付后期的价款
D：因发包人违约解除合同，发包人除应按照由于不可抗力解除合同的规定向承包人支付各项价款外，还应按合同约定核算发包人应支付的违约金以及给承包人造成损失或损害的索赔金额费用答案：C解析：因承包人违约解除合同，发包人应暂停向承包人支付任何价款。 -
第2题：
《标准施工合同》中，承包人可以获得工期补偿的情形包括（ ）。A.不可抗力停工期间的照管和后续清理
B.因发包人违约承包人暂停施工
C.增加合同工作内容
D.发包人原因导致工程质量缺陷
E.未按合同约定及时支付预付款、进度款答案：B,C,D,E解析：2020版教材P110-112
本题考核的是承包人可以获得工期补偿的情形。不可抗力停工期间的照管和后续清理，只能获得费用补偿，无法获得工期和利润补偿，B、C、D、E四个选项均可以获得工期、费用和利润的补偿。 -
第3题：
按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发包人未按约定支付进度款答案：A,C,E解析：通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。 -
第4题：
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，确定可以顺延工期的条件包括( )。A、发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的
D、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的
E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时答案：A,B,C,D解析：2018版教材P333
(二）《建设工程施工合同（示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件 ( 1 )发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； ( 2 )发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的； ( 3 )发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的; ( 4 )发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的； ( 5 )发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； ( 6 )监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； ( 7 )专用合同条款中约定的其他情形。 -
第5题：
公路工程施工合同解除的条件有（）
- A、合同当事人协商一致
- B、承包人将其工程全部转包
- C、因不可抗力因素致使合同无法履行
- D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
正确答案:A,B,C,D -
第6题：
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）规定，承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔的情况有（）。
- A、百年不遇的大雨
- B、分包工程因为质量问题返工
- C、发包人未按合同约定足额支付工程进度款，影响施工正常进行
- D、发包人未按合同约定提供工程施工许可证
- E、发包人由于拆迁未按期提供施工场地
正确答案:A,C,D,E -
第7题：
在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。
- A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工
- B、承包人将其承包的全部工程转包给他人
- C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
- D、承包人的施工存在质量问题
- E、承包人未按约定履行保修义务
正确答案:B,C -
第8题：
按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
- A、发包人未按约定提供施工场地
- B、分包人对承包人的施工干扰
- C、设计变更
- D、承包人的主要施工机械出现故障
- E、发生不可抗力
正确答案:A,C,E -
第9题：
下列职责中，（）属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。
- A、在合同约定的时间内向承包人提供施工场地
- B、在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害
- C、承担工程风险
- D、按合同规定的时间向承包人支付工程款
- E、按合同规定的时间向承包人提供施工图纸
正确答案:A,D,E -
第10题：
多选题下列施工合同履约情形中，当事人提出解除合司，人民法院应予以支持的有（ ）。A发包人提供的建筑材料不满足承包人要求，承包人请求解除合同
B发包人延迟28天支付工程款，承包人请求解除合同
C承包人以行为表明不履行合同主要义务，发包人请求解除合同
D承包人拒绝修复已完不合格工程，发包人请求解除合同
E承包人将工程违法分包，发包人请求解除合同
正确答案： A,E解析： -
第11题：
多选题发包人和承包人协商可以解除合同的情形（）A因不可抗力致使合同无法履行
B因一方违约，致使合同无法履行
C承包人工期严重滞后
D发包人无理由拒绝支付工程款
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A发包人未按约定提供施工场地
B分包人对承包人的施工干扰
C设计变更
D承包人的主要施工机械出现故障
E发生不可抗力
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第13题：
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，确定可以顺延工期的条件包括（ ）。A.发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的
D.监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时答案：A,B,C,D解析：2020教材P334 / 2019教材P330
（二）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）确定的可以顺延工期的条件（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。 -
第14题：
施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有（ ）。
A.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
B.承包人原因导致的停电
C.分包人的施工干扰
D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，致使工程不能正常进行
E.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件答案：A,D,E解析：按照施工合同范本的规定，可以顺延工期的条件包括：①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；④设计变更和工程量增加；⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；⑥不可抗力；⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 -
第15题：
根据《中华人民共和国合同法》分则“建设工程合同”的规定，以下哪些说法是正确的（ ）A． 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查
B． 发包人未按规定的时间和要求提供原材料、场地、资金等，承包人有权要求赔偿损失但工期不能顺延
C． 因发包人的原因导致工程中途停建的，发包人应赔偿承包人的相应损失和实际费用
D． 发包人未按照约定支付工程款，承包人有权将工程折价卖出以抵扣工程款答案：A,C解析：A项正确，根据《中华人民共和国合同法》第十六章第二百七十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
B项错误，第二百八十三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
C项正确，第二百八十四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
D项错误，第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 -
第16题：
发包人和承包人协商可以解除合同的情形（）
- A、因不可抗力致使合同无法履行
- B、因一方违约，致使合同无法履行
- C、承包人工期严重滞后
- D、发包人无理由拒绝支付工程款
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张的情形有（）。
- A、发包人在承包人催告下始终未能提供施工图纸
- B、发包人未按照约定履行隐蔽工程验收义务
- C、发包人对承包人施工计划迟迟不予审批
- D、发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款
- E、发包人采购的钢筋主材质量不合格严重影响工程进度，使工程长时间停工
正确答案:A,D,E -
第18题：
《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人（）情况下有权提出解除合同。
- A、发包人未及时提供图纸
- B、不可抗力原因致使合同不能履行
- C、发包人在支付期满之后28天内仍未支付，承包人采取了暂停施工行动
- D、工程设计错误造成承包人损失
正确答案:B,C -
第19题：
下列职责中，（）属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。
- A、在合同约定的时间内向承包人提供施工场地
- B、在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害
- C、承担工程风险
- D、按合同规定时间向承包人支付工程款
- E、按合同规定时间向承包人提供应由其提供的施工图纸
正确答案:A,D,E -
第20题：
《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人在（）情况下有权提出解除合同。
- A、发包人未及时提供图纸
- B、不可抗力原因致使合同不能履行
- C、发包人在支付期满之后28天内仍未支付，承包人采取了暂停施工行动
- D、工程设计错误造成承包人损失
- E、发包人未及时提供甲供材
正确答案:B,C -
第21题：
多选题《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人在（）情况下有权提出解除合同。A发包人未及时提供图纸
B不可抗力原因致使合同不能履行
C发包人在支付期满之后28天内仍未支付，承包人采取了暂停施工行动
D工程设计错误造成承包人损失
E发包人未及时提供甲供材
正确答案： C,E解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题公路工程施工合同解除的条件有（）A合同当事人协商一致
B承包人将其工程全部转包
C因不可抗力因素致使合同无法履行
D发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题下列职责中，（）属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。A在合同约定的时间内向承包人提供施工场地
B在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害
C承担工程风险
D按合同规定的时间向承包人支付工程款
E按合同规定的时间向承包人提供施工图纸
正确答案： C,A解析： 暂无解析