施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下：⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告；⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如
题目
施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？
相似考题
更多“施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加”相关问题
-
第1题：
1．背景材料：
某一标段公路工程项目，采用工程量清单方式结算。按合同规定工程量计量组织形式，采用监理工程师与承包人共同计量，即在进行计量前，由监理工程师通知承包人计量的时间与工程部位，然后由承包人派人同监理工程师共同计量，计量后双方签字认可。
在工程计量开始之前，监理工程师与承包方有关人员共同研究了工程计量的可能方法及工程变更后合同价款的确定方法。
2．问题：
(1)他们讨论的公路工程的工程量计量方法可能有哪些
(2)变更后合同价款的确定方法有哪些答案：解析：(1)工程计量的方法有：断面法、图纸法、钻孔取样法、分项计量法、均摊法、凭证法、估价法。
(2)工程变更价款的计算方法有：
1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；
2)合同中有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；
3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。 -
第2题：
下列关于工程计量的表述中，正确的有
A.工程计量是对承包人已完成工程量的核实确认
B.工程计量由监理工程师进行
C.监理工程师接到要求计量的报告后14天内进行计量
D.监理工程师应于开始计量前48小时通知承包人
E.承包人应为计量提供便利条件并派人参加答案：A,B,E解析：【精析】工程师接到报告后7天内.按设计图纸核实已完.成工程量（以下称计量),并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。 -
第3题：
背景资料：
某一标段公路工程项目，采用工程量清单方式结算。按合同规定，工程量计量组织形式采用监理工程师与承包人共同计量，即在进行计量前，由监理工程师通知承包人计量的时间与工程部位，然后由承包人派人同监理工程师共同计量，计量后双方签字认可。
在工程计量开始之前，监理工程师与承包方有关人员共同研究了工程计量的可能方法及工程变更后合同价款的确定方法。
问题：
1．他们讨论的公路工程工程量计量方法可能有哪些
2．变更后价格调整处理方法有哪些答案：解析：1．工程计量的方法有：断面法、图纸法、钻孔取样法、分项计量法、均摊法、凭证法、估价法。
2．工程变更价款的计算方法有：
(1)如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
(2)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
(3)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按合同约定商定或确定变更工作的单价。
(4)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按合同约定商定或确定变更工作的单价。
(5)如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。 -
第4题：
某路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按我国施工合同范本签订了施工承包合同,并按实际完成工程量计价。根据本合同规定,承包人必须严格按照施工图和承包合同规定的内容及技术规范要求施工,由监理工程师负责计量,工程的总价款根据承包人取得的计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。1、根据该工程的合同特点,监理工程师提出了如下计量支付程序,试改正其不恰当和错误的地方。（1）对已完成的分项工程向业主申请质量认证。（2）在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。（3）监理工程师对实际完成的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。
【问题】（4）承包人凭质量证书和计量证书向业主提出付款申请。（5）监理工程师复核申报资料,确定支付款额,批准向承包人付款。答案：解析：1、改正的计量支付程序如下：①对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证。②取得质量认证后在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。③监理工程师按照合同规定对实际完成的工程进行计量,签发计量证书给承包人。④承包人凭质量证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。⑤监理工程师审核申报资料,确定支付款额,向业主提供付款证明文件。 -
第5题：
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下：（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出计量申请报告；（2）监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行量,计量结果有效。计量结束后,监理工程师签发计量证书；（3）乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请；（4）监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。（5）甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准；2、在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
【问题】试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?答案：解析：2、变更价款的确定原则：①合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款；②合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,监理工程师批准执行,这一批准的变更价格,应与承包人达成一致,否则由工程监理管理部门裁定。 -
第6题：
某高速公路项目，业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料，认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后，发生了以下事件：
事件1：由于强夯工程量无法在合同中准确确定，据此在施工合同中规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点，监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下：
（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量合格证书后，再提出计量申请报告。
（2）监理工程师在接到计量申请报告后7天内核实已完成的工程数量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作，如果乙方不派人参加计量工作，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量工作结束后，监理工程师签发计量证书。
（3）乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。
（4）监理工程师审核申报材料，确定支付款额，并向甲方提供付款证明材料。
（5）甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料，对工程价款进行支付与结算。同时，工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。
事件2：施工到沥青路面时，因2合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了工期不延误，材料只能从1合同快完工的一段路上运进2合同段。为此，业主召集两合同段开会，要求1合同段调整施工安排，于8月30日前完成该段施工。9月1日起，2合同段从该段路运进材料。1合同段至9月20日才完成该路段施工，致使2合同段工期延误，1合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
问题：
1.监理工程师应熟悉的主要资料有哪些?
2.监理工程师在承包人进入施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么?
3.事件1中：
（1）在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯实范围适当扩大，施工完成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求，但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理，为什么?
（2）工程施工过程中，乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定?
4.事件2中：
（1）业主做法是否妥当，为什么?
（2）2合同段工期延误由谁负责，2合同段是否可以获得延期或索赔。为什么?
（3）1合同段该段路被损坏应由谁负责，由谁维修?答案：解析：1.监理工程师应熟悉的主要资料有：①监理人员应熟悉合同文件内容；②了解现场用地占有权和使用权的解决情况；③核查设计图纸；④复核定线数据；⑤制定监理程序；⑥审查承包人的自检系统；⑦落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。
2.主要工作内容为：①复核图纸和放样定线数据；②审查承包人的施工方案和施工组织设计文件；③审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件；④审查承包人的材料源是否有效、可靠；⑤审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告；⑥审查承包人的人员（技术人员、工人）和施工机具的到位情况；⑦检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。
3.事件1中：
（1）监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的，其原因是：该部分工程量超出了施工图的要求，也就是超出了工程合同约定的工程计量范围，所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施
工单位保证质量技术措施，一般在建设单位没有批准追加相应工程内容引起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自已承担。
（2）本合同变更价款的确定可按以下原则处理：
①合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格计算并确定变更合同价款；
②合同中含有类似变更工程价格的，可以参照类似价格确定变更合同价款；
③合同中没有适用或类似变更工程价格的，由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主及承包人协商确定变更合同价款，如果协商变更价格达不成一致时，可报上级主管部门仲裁。
4.事件2中：
（1）业主做法不符合合同规定。①调整施工安排即改变了工程已规定的施工顺序和时间安排，是属“工程变更"，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。②工程完工后应通过交工（或竣工）验收，才能交付使用。而1合同段该段路完成施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。
（2）2合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期，并且业主提供的运输通道受到破坏，改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以，2合同段可以要求索赔。
（3）1合同段该段路未经交工（或竣工）验收，提前使用，表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段，但维修费用由业主承担。 -
第7题：
工程计量的一般程序是：承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告，工程师接到报告后（）按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。
- A、56天内
- B、28天内
- C、14天内
- D、7天内
正确答案:D -
第8题：
公路工程计量管理案例答案分析题： 1．背景 某路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同文件范本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同规定，承包人必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责计量，工程的总价款根据承包人取得计量证书的工程量进行结算。 2．问题 (1)根据该工程的合同特点，监理工程师提出了计量支付的程序要求如下。先判断其正误，并改正其不恰当和错误的地方。 1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证。 2)在协议约定的时间内向监理工程师申请计量。 3)监理工程师对实际完成的工程量进行计量，签发计量证书给承包人。 4)承包人凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。 5)监理工程师复核申报资料，确定支付款项，批准向承包人付款。 (2)在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，承包人为了使压实质量得到保证，将压实范围适当扩大，施工完成后，承包人将扩大范围的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求。试问监理工程师是否同意计量，为什么？
正确答案: 本案例主要考核工程计量及工程款支付程序，监理工程师在工程合同管理中的地位和作用。
(1)计量支付程序要点：
1)错。对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证。
2)对。
3)对。
4)错。承包人凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请。
5)错。监理工程师复核申报资料，确定支付款项，向业主提供付款证明文件。
(2)监理工程师拒绝计量扩大范围的施工工程量，拒绝原因：
1)根据计量原则，凡超过了图纸所示或监理工程师指示或同意的任何长度、面积或体积，都不予计量。该部分的工程量超出了施工图的要求。
2)该部分的施工是承包人为了保证施工质量而采取的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。 -
第9题：
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中，发生下列事件： 事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 问题 乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定？
正确答案: 工程变更价款的确定原则：
1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；
2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。 -
第10题：
单选题根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，承包人接到分包人提交已完工程量报告后，在自行计量或由监理工程师计量前（）小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。A8
B12
C24
D48
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在工程施工过程中，乙方提供监理工程师指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？正确答案： 变更价款的确定原则
A.合同中已有适用的变更工程价格，按已有价格计算；
B.合同中只有类似变更工程价格，参照类似价格变更；
C.合同中既没有适用或类似于变更工程价格，由承包商提出适当的变更价格由监理工程师批准，双方应达成一致，否则按合同争议的处理方法处理。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中，发生下列事件： 事件1:当施丁单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理丁程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件2:在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件3:在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使丁期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 【问题】 1.乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理？说明理由。 2.乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定？ 3.对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理？说明理由。正确答案： 1.不合理。
理由：因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。
2.工程变更价款的确定原则：
(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；
(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。
3.对两项索赔事件应做如下处理：
(1)对孤石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。
(2)对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此而造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。对后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。索赔处理原则：被冲坏的历史道路、管网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。解析： 暂无解析 -
第13题：
1．背景材料：某一标段公路工程项目，采用工程量清单方式结算。按合同规定工程量计量组织形式，采用监理工程师与承包人共同计量，即在进行计量前，由监理工程师通知承包人计量的时间与工程部位，然后由承包人派人同监理工程师共同计量，计量后双方签字认可。
在工程计量开始之前，监理工程师与承包方有关人员共同研究了工程计量的可能方法及工程变更后合同价款的确定方法。
2．问题：
（1）公路工程的工程量计量方法可能有哪些？
（2）变更后合同价款的确定方法有哪些？答案：解析：（1）工程计量的方法有：断面法、图纸法、钻孔取样法、分项计量法、均摊法、凭证法、估价法。
（2）工程变更价款的计算方法有：
① 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。
② 合同中有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款。
③ 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。 -
第14题：
建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工合同，并将该工程委托给某监理单位进行施工阶段监理。由于该工程的特殊性，工程量事先无法准确确定，但工程性质清楚。按照施工合同文件的规定，乙方必须严格按照施工图及合同文件规定的内容及技术要求施工，工程量由监理工程师负责计量。
根据该工程的合同特点，监理工程师提出了工程计量程序要点如下：
(1)乙方对已完成的分项工程在5天内向监理工程师提交已完工程量报告。
(2)监理工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前48小时内通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。
(3)若乙方得到通知后不参加计量，监理工程师自行计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
(4)若监理工程师收到乙方报告后14天内未进行计量，从第15天起，乙方报告中提出的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
(5)若监理工程师不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计量的，计量结果无效。
(6)监理工程师签署计量支付证书，甲方据以支付工程款。
在施工过程中，乙方根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工。监理工程师提出了工程变更价款的程序的要点如下：
(1)变更发生后的14天内，乙方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后相应调整合同价款。
(2)若变更发生后14天内，乙方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及合同价款变更。
(3)监理工程师自收到变更价款报告之日起21天内，对乙方的要求予以确认；若无正当理由不确认或答复时，自乙方的报告送达之日起21天后，视为变更价款报告已被确认。
(4)监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款不同期支付。
【问题】
1．该工程适合采用什么类型的合同计价方式 说明理由。
2．试指出监理工程师提出的工程计量程序的不妥之处，并说明正确做法。
3．试指出监理工程师提出的工程变更价款程序的不妥之处，并说明正确做法。
4．我国《建设工程施工合同(示范文本)》对工程变更所引起的合同价款调整是如何规定的答案：解析：1．该工程宜采用固定单价合同。理由：固定单价合同属于单价合同，在约定的风险范围内价款不再调整，这种合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由承包人承担。因为本案例中工程项目性质清楚，但工程量事先无法准确确定，故适合采用固定单价合同。 2．(1)不妥之处：乙方对已完成的分项工程在5天内向监理工程师提交已完工程量报告。正确做法：乙方应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
(2)不妥之处：监理工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前48小时内通知乙方。正确做法：监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时内通知乙方。
(3)不妥之处：若监理工程师收到乙方报告后14天内未进行计量，从第15天起，乙方报告中提出的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。正确做法：若监理工程师收到乙方报告后7天内未进行计量，从第8天起，乙方报告中提出的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
3．(1)不妥之处：监理工程师自收到变更价款报告之日起21天内，对乙方的要求予以确认，若无正当理由不确认或答复时，自乙方的报告送达之日起21天后，视为变更价款报告已被确认。正确做法：监理工程师自收到变更价款报告之日起14天内，对乙方的要求予以确认，若无正当理由不确认或答复时，自乙方的报告送达之日起14天后，视为变更价款报告已被确认。
(2)不妥之处：监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款不同期支付。正确做法：监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。
4．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告。经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；
(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；
(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。
【命题点与拓展】
本案例第1题主要考查合同的计价方式及其适用条件。
合同的计价方式包括总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种。单价合同又分为固定单价合同和可调单价合同。固定单价合同，是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。这种合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由承包人承担。双方需在专用条款内约定合同价款包含的风险范围、风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
本案例第2题主要考查工程量计量的规定。
承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。工程师接到承包人的报告后7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24小时通知承包人共同参加。承包人为计量提供便利条件并派人参加。如果承包人收到通知后不参加计量，工程师自行计量的结果有效，作为工程价款支付的依据。若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效。
工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。
本案例第3题主要考查变更价款的程序。
确定变更价款的程序：
(1)承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
(2)工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。工程师无正当理由不确认或答复时．自承包人的报告送达之日起14天后，视为变更价款报告已被确认。
(3)工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。
本案例第4题主要考查我国《建设工程施工合同(示范文本)》对工程变更所引起的合同价款调整的相关规定。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；
(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；
(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价。可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。 -
第15题：
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。工程施工过程中，发生下列事件：事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施_工。事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。问题(1)乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理？说明理由。(2)乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定？(3)对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理？说明理由。答案：解析：(1)不合理。理由：因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。(2)工程变更价款的确定原则：1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。(3)对两项索赔事件应做如下处理：1)对孤石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。2)对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此而造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。索赔处理原则：被冲坏的历史道路、管网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。 -
第16题：
某高速公路项目，业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后，发生了以下事件：
事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点，监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下：
(1) 乙方对已完工的分项工程在7 天内向监理工程师申请质量认证，取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。
(2) 监理工程师在接到计量申请报告后7 天内核实已完成的工程数量，并在计量前24 小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量工作结束后，监理工程师签发计量证书。
(3) 乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。
(4) 监理工程师审核申报材料，确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。
(5) 甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。
同时，工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。
事件2:施工到沥青路面时，因2 合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了工期不延误，材料只能从1 合同快完工的一段路上运进2 合同段。为此，业主召集两合同段开会，要求1 合同段调整施工安排，于8 月30 日前完成该段施工。9 月1 日起，2 合同段从该段路运进材料。1 合同段至9 月20 日才完成该路段施工，致使2 合同段工期延误,1 合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
问题：
1. 监理工程师应熟悉的主要资料有哪些？
2. 监理工程师在承包人进人施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么？
3. 事件1 中：
(1) 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，将夯实范围适当扩大，施工完成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么？
(2) 工程施工过程中，乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定？
4. 事件2 中：
(1) 业主做法是否妥当，为什么？
(2) 2 合同段工期延误由谁负责，2 合同段是否可以获得延期或索赔。为什么？
(3) 1 合同段该段路被损坏应由谁负责’由谁维修？答案：解析：1.监理工程师应熟悉的主要资料有:①监理人员应熟悉合同文件内容;②了解现场用地占有权和使用权的解决情况;③核查设计图纸;④复核定线数据;⑤制定监理程序;⑥审查承包人的自检系统;⑦落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。
2.主要工作内容为:①复核图纸和放样定线数据;②审査承包人的施工方案和施工组织设计文件;③审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件;④审查承包人的材料源是否有效、可靠;⑤审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告;⑥审查承包人的人员（技术人员、工人）和施工机具的到位情况;⑦检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。
3.事件1 中：
(1) 监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的,其原因是:该部分工程量超出了施工图的要求，也就是超出了工程合同约定的工程计量范围，所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施工单位保证质量技术措施,一般在建设单位没有批准追加相应工程内容弓丨起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。
(2) 本合同变更价款的确定可按以下原则处理：
①合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格计算并确定变更合同价款；
②合同中含有类似变更工程价格的，可以参照类似价格确定变更合同价款；
③合同中没有适用或类似变更工程价格的，由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主
及承包人协商确定变更合同价款,如果协商变更价格达不成一致时,可报上级主管部门仲裁。
4.事件2 中：
(1) 业主做法不符合合同规定。①调整施工安排即改变了工程巳规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。②工程完工后应通过交工（或竣工）验收，才能交付使用。而1 合同段该段路完成施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。
(2) 2 合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以，2 合同段可以要求索赔。
(3) 1 合同段该段路未经交工(或竣工）验收，提前使用,表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段，但维修费用由业主承担。 -
第17题：
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下：（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出计量申请报告；（2）监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行量,计量结果有效。计量结束后,监理工程师签发计量证书；（3）乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请；（4）监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。（5）甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准；1、在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯击范围适当扩大。施工完成后,乙方将扩大范围内的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求,但遭到拒绝。
【问题】试问监理工程师拒绝承包人的要求合理否?为什么?答案：解析：1、监理工程师的拒绝正确。其原因：该部分的工程量超出了施工图的要求,一般地讲,也就超出了工程合同约定的工程范围,不属于监理工程师计量的范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包人保证施工质量的技术措施,一般在业主没有批准追加相应费用的情况下,技术措施费用应由乙方自己承担。 -
第18题：
按照建设部颁布的《建设工程施工合同》第二十五条规定，工程计量的一般程序是（） ①承包方按专用条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告 ②承包方必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参加予以确定 ③监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，并在计量24小时前通知承包方 ④承包方在收到通知后不参加计量，计量结果有效
- A、①②③④
- B、①②④③
- C、①③②④
- D、②①③④
正确答案:C -
第19题：
项目监理机构应按下列程序进行工程计量和付款签证：（）
- A、专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请
- B、专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见
- C、总监理工程师签发工程款支付证书，并报建设单位
- D、专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见，并报建设单位
- E、监理员核对完成工程量
正确答案:A,B,C -
第20题：
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中，发生下列事件： 事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 问题 对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理？说明理由。
正确答案: 对两项索赔事件应做如下处理：
1）对孤石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。
2）对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此而造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。索赔处理原则：被冲坏的历史道路、管网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。 -
第21题：
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中，发生下列事件： 事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 问题 乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理？说明理由。
正确答案: 不合理。
理由：因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。 -
第22题：
问答题施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理？为什么？正确答案： 拒绝正确。因为该部位工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也超出了工程合同约定的承包范围，不属于计量工程师计量范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般来说在没有业主批准追加相应费用下，技术措施费应由乙方自己承担。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题按照建设部颁布的《建设工程施工合同》第二十五条规定，工程计量的一般程序是（） ①承包方按专用条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告 ②承包方必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参加予以确定 ③监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，并在计量24小时前通知承包方 ④承包方在收到通知后不参加计量，计量结果有效A①②③④
B①②④③
C①③②④
D②①③④
正确答案： D解析： 暂无解析