某建筑材料采购合同签订后，由于供应商的违约行为造成施工企业5万元的窝工损失时，施工企业及时地采取了减损措施，支出的费用为3万元，施工企业最终的窝工损失为7万元。则供应商应当承担的损失赔偿额为（ ）万元。A.5 B.7 C.8 D.10

施工单位可向业主索赔的人工费为(3+1)万元=4万元。

2020新版教材P85页
索赔费用中人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。
因为4万是业主要求合同外的花费，2万是由于业主原因导致功效降低。所以索赔人工费为6万。

“完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加3万元”都属于可索赔费用，所以业主应给予其赔偿；而“施工机械故障造成人员窝工损失1万元”属于施工单位自身原因造成的损失，因此不能向业主索赔.”

本题主要考核费用索赔的内容。

通常，承包商可以提起索赔的事件有：

（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；

（2）因工程变更造成的时间、费用损失；

（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；

（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；

（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；

（6）对合同规定以外的项目进行检验，切检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；

（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；

（8）物价上涨，法规变化及其他。

本题中，完成业主要求的合同外工作花费属于（1），由于业主原因导致人工费增加属于（7）。因此都属于可索赔费用；而施工机械故障造成人员窝工损失属于施工单位自身原因造成的损失，因此不能向业主索赔。因此可以索赔的人工费为3+2=5（万元）。

综上所述，正确选项为B。

考点:违约责任。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失能够得到合理的补偿。

2020版教材P127页
《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《担保法》规定，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中，如果选择适用违约金条款的，则可以要求供应商支付5+4=9万元（按合同来说，你违约了，所以按我们之前的约定给我违约金5万，然后我给你的定金是让你给我做东西的，你东西没给我是不是该把钱还给我。可以把这个类比下定制蛋糕。这个关键点在于，当选择违约金时，返还的定金不算是赔偿或者补偿的，是返还或者退回。）；如果选择适用定金条款的，则可以要求供应商支付4×2=8万元。所以最大限度维护到自身利益可以要求供应商支付9万元。

2020版教材P146 / 2019版教材P145
《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

教材P136
本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。故水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为0.4+1+0.7=2.1（万元）。 @##

施工单位可向业主索赔的人工费为(3+1)万元=4万元。

若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失能够得到合理的补偿。参见教材P133。

P262-272
本题考查的是索赔费用的组成。对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。

2020教材P330 / 2019教材P325
对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。故本题：施工机械故障造成人员窝工，不属于业主的责任，是施工单位自己的责任，所以施工单位可以索赔的费用=3+2=5万元

如果因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分贷款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失能够得到合理的补偿。

本题考查的是违约责任。违约金与赔偿损失不能同时采用。非违约方可根据哪种方式对自己保护最大来作出决定。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。（本知识点新教材已经删除）

本题考查的是承担违约责任的种类。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可 以选择适用违约金或者定金条款。所以施工单位只能在双倍定金与违约金加返还定金中选其一，双倍定金 是 8 万元，违约金加返还定金是 9 万元，故最大限度维护自身利益可以要求供应商支付 9 万元。

本题考查的是合同相对性的原则。

根据《合同法》的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务；当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

在本题中，建设单位与施工单位之间有一个施工合同；建设单位与设计单位之间有委托合同。因设计单位的原因导致施工单位损失3万元，根据合同相对性原则，需要由建设单位向施工单位来承担。建设单位承担后可以向设计单位追偿。另外，因设计图纸导致延误工期的5万元也应由设计单位来向建设单位承担。

综上所述，本题的正确答案为B。

本题考核的是违约责任的承担。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务 不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。