下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）A建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

2009年建设工程法规真题第54题

本题考查的是建设工程的工期。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

A项不符合上述法律规定，属于编造的说法；B项属于（二）；C项属于（一），D项属于（三）。

本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为A。

【知识点】建设工程合同制度。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

本题考点是对竣工工期的争议问题。1.由于建设单位和施工单位对于工程质量是否符合合同约定产生争议而导致对竣工日期的争议：工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。2．由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议：以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3．由于发包人擅自使用工程而产生的对于实际竣工验收日期的争议：以转移占有建设工程之日为竣工日期。4.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

2020 / 2019版教材P131
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。从这个规定我们看到，应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。@##

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。