关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。A：在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任 B：若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿 C：若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿 D：若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

题目
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。

A：在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任
B：若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿
C：若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿
D：若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿
相似考题

1.关于工期索赔，下列说法正确的是( )。A.单一延误是可索赔延误B.共同延误是不可索赔延误C.交叉延误可能是可索赔延误D.非关键线路延误是不可索赔延误

2.施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。 A发生设计变更 B发包人延误施工合同履行过程中，发生（ ）等情况，应给承包人顺延合同工期。Ａ发生设计变更Ｂ发包人延误移交施工现场Ｃ承包人采购的材料供货商未能按时交货Ｄ基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线Ｅ分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工

3.项目监理机构在施工合同争议处理过程中,对末达到施工合同约定的暂停履行合同条件的,应要求施工合同双方继续履行合同。()此题为判断题(对，错)。

4.关于保险利益原则的含义，正确的说法是（ ）。A.保险利益原则是指在履行保险合同的过程中，投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益B.保险利益原则是指在签订保险合同的过程中，投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益C.保险利益原则是指在履行保险合同的过程中，投保人对保险标的必须具有保险利益D.保险利益原则是指在签订和履行保险合同的过程中，投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益

更多“关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    关于正确履行原则的判定标准，下列说法正确的是（ ）。


    参考答案：D
    《合同法》第六十二条第一款第三项规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行；第四项规定，履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间；第五项规定，履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行；第六项规定，履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。

  • 第2题：

    工程在施工合同履行期间发生共同延误时间，正确的处理方式是

    A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失
    B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿
    C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期的补偿，但得不到费用补偿
    D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿

    答案：D
    解析：
    （1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。（2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。（3）如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。（4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

  • 第3题：

    关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）。

    A：单一延误是可索赔延误
    B：共同延误是不可索赔延误
    C：交叉延误是可索赔延误
    D：非关键线路延误是不可索赔延误

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是（ ）。

    A.合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务
    B.中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让
    C.中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方损失
    D.合同中没有约定保密条款的，在合同履行中不需要遵守保密义务

    答案：C
    解析：
    A项，根据《合同法》第92条的内容，合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。B项，根据《招标投标法》第48条规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。D项，合同的履行是《合同法》的核心内容，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，以按照合同的约定全面履行自己的义务。

  • 第5题：

    根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是()。

    A、合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务
    B、中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让
    C、中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方的损失
    D、合同中没有约定保密条款的，当事人在合同履行中不需要遵守保密义务

    答案：C
    解析：
    A项，合同履行应当遵守全面履行原则。全面履行原则是指当事人应当按照法律规定和合同约定全面履行合同义务，不仅包括合同条款约定的各方当事人的义务，而且也包括法律规定的先合同义务与后合同义务等内容。合同当事人履行合同终止之后，通知义务属于后合同义务的内容。B项，《招标投标法》第48条规定，中标人（承包人）应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。招标采购合同的概括转让既要满足合同权利转让的条件，又要满足义务转让的条件。对于中标人而言，法律规定中标人不得转让中标项目，即原则上中标人不能将招标采购合同概括转让。对于招标人概括转让合同权利义务，目前的法律法规没有作出禁止性规定。D项，《合同法》第60条第2款规定，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

  • 第6题：

    【2018年真题】合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是（ ）。

    A．施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
    B．施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
    C．施工企业的设备损坏，导致工期延误
    D．施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

    答案：A
    解析：
    本题考查违约责任的免除。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。

  • 第7题：

    关于工期索赔，下列说法正确的是（　）。

    • A、单一延误是可索赔延误
    • B、共同延误是不可索赔延误
    • C、交叉延误可能是可索赔延误
    • D、非关键线路延误是不可索赔延误

    正确答案:C

  • 第8题：

    关于工期索赔的说法，正确的是（）。

    • A、单一延误是可索赔延误
    • B、共同延误是不可索赔延误
    • C、交叉延误可能是可索赔延误
    • D、非关键线路延误是不可索赔延误

    正确答案:C

  • 第9题：

    根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是（）。

    • A、合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务
    • B、中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让
    • C、中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方损失
    • D、合同中没有约定保密条款的，在合同履行中不需要遵守保密义务

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法正确的是（  ）。
    A

    在初始烟雾发生的作用时间，其他并发延误者按比例承担责任

    B

    若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿

    C

    若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿

    D

    若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在法院处理建设工程施工合同纠纷时，关于认定建设施工合同履行地的说法，正确的是（    ）。
    A

    建设施工合同履行地是指承包人公司注册地

    B

    建设施工合同履行地是指发包行为地

    C

    建设施工合同履行地是指发包人和承包人合同签约地

    D

    建设施工合同履行地是指施工行为地


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于合同的履行控制的说法中，不正确的是（）
    A

    对合同协议已订立，但发现…

    B

    合同履行过程中出现违约情形的，应当…

    C

    对方违约的情形，应当按合同…

    D

    合同一经签署，不得变更


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于合同履行的原则说法，不正确的是（）。

    A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行
    B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行
    C.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
    D.履行费用的负担不明确的，由双方共同负担

    答案：D
    解析：
    本题考查合同约定不明确的情况下合同的履行标准。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，适用的原则详见左侧知识点。

  • 第14题：

    某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（　）。
    A、给承包人顺延工期并追加合同价款
    B、给承包人顺延工期，但不追加合同价款
    C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期
    D、工期延误和费用损失均由承包人承担


    答案：D
    解析：
    本题承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，不符合规定，所有应该承担此费用。参见教材P90。

  • 第15题：

    下列关于合同履行的说法，不正确的是（　　）。

    A.合同履行是合同法律效力的要求
    B.合同履行是订立合同目的的要求
    C.合同履行是合同关系消灭的主要原因
    D.合同履行中的保密义务是全面履行原则的要求

    答案：D
    解析：
    合同的履行，是指债务人依照合同的约定或者法律的规定，全面、适当地履行合同义务的行为。合同履行的法律意义主要体现在以下三个方面：合同履行是合同法律效力的要求；合同履行是订立合同目的的要求；合同履行是合同关系消灭的主要原因。合同履行中的保密义务是诚实信用原则而非全面履行原则的要求。

  • 第16题：

    某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（　　）。

    A.给承包人顺延工期并追加合同价款
    B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
    C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
    D.工期延误和费用损失均由承包人承担

    答案：D
    解析：
    2020版教材P102-104
    本题考查的是施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

  • 第17题：

    （2018年） 施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。

    A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
    B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
    C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
    D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

    答案：A
    解析：
    《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任， 但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不 能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方， 以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

  • 第18题：

    下列关于合同的履行控制的说法中，不正确的是（）

    • A、对合同协议已订立，但发现…
    • B、合同履行过程中出现违约情形的，应当…
    • C、对方违约的情形，应当按合同…
    • D、合同一经签署，不得变更

    正确答案:D

  • 第19题：

    关于工期索赔的说法，正确的有（）。

    • A、单一延误是可索赔延误
    • B、非关键线路延误是不可索赔延误
    • C、交叉延误可能是可索赔延误
    • D、共同延误是不可索赔延误

    正确答案:C

  • 第20题：

    工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。

    • A、按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失 
    • B、发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿 
    • C、承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿 
    • D、客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是( )。
    A

    施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

    B

    施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

    C

    施工企业的设备损坏，导致工期延误

    D

    施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（  ）。
    A

    在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任

    B

    若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿

    C

    若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿

    D

    若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于工期索赔，下列说法正确的是（　）。
    A

    单一延误是可索赔延误

    B

    共同延误是不可索赔延误

    C

    交叉延误可能是可索赔延误

    D

    非关键线路延误是不可索赔延误


    正确答案： C
    解析： 当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时问重合时，称为交叉延误。由于工程项目是一个较为复杂的系统工程，影响因素众多，常常会出现多种原因引起的延误交织在一起的情况，这种交叉延误的补偿分析更加复杂。

  • 第24题：

    单选题
    根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，下列不属于发包人的原因造成工期延误的是（  ）。
    A

    增加合同工作内容

    B

    发包人延迟提供材料等

    C

    承包人未能按照合同进度计划完成工作

    D

    提供图纸延误


    正确答案： A
    解析：

相关内容